Договор-оферта

г. Москва

ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» в лице Генерального директора Конкиной В.В., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое Исполнитель, настоящим договором-офертой выражает намерение заключить договор поставки (далее Договор) полиграфической, сувенирной или рекламной продукции (далее Продукция) с любым лицом, которое отзовется на это предложение. В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты (частичной оплаты) продукции лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком. Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на расчетный счет Исполнителя соответствующей оплаты/частичной оплаты Заказчиком продукции Исполнителя.

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство изготовить и передать Заказчику Продукцию.

2. Условия и сроки выполнения заказа.

2.1. Заказчик подает заявку на поставку Продукции. Заявка может быть подана Заказчиком посредством электронной почты, FTP, размещения онлайн-заказа. В заявке Заказчик указывает наименование, количество, характеристики продукции.

2.2. Высланная Заказчиком в адрес Исполнителя заявка, содержащая во вложении макет изготавливаемой продукции, автоматически становится для Исполнителя техническим заданием на изготовление продукции.

2.3. Заказчик обязан предоставить макеты, соответствующие техническим требованиям Исполнителя к макетам, предоставляемым Заказчиком. Заказчик может заказать изготовление макета у Исполнителя, если не имеет возможности предоставить готовый для печати макет.

2.4. Исполнитель имеет право не принять макеты к исполнению, если они не соответствуют техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам, предоставляемым Заказчиком.

2.5. На основании заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет, в котором указываются наименование, количество и стоимость продукции. Оплата/частичная оплата данного счета означает принятие Заказчиком условий настоящего Договора.

2.6. Переписка между Сторонами осуществляется путем отправления одной стороной в адрес другой стороны оформленного в письменном виде документа посредством электронной почты. Данная переписка имеет юридическую силу и может использоваться в качестве доказательств в суде.

2.7. Срок изготовления продукции составляет от 1 до 10 рабочих дней с момента предоставления макета, соответствующего техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам, в зависимости от сложности изготовления и количества продукции, указанных в заявке. Срок изготовления продукции может быть увеличен.

2.8. Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику готовую продукцию.

2.9. Исполнитель может увеличить срок исполнения заказа, если Заказчик вносит изменения в готовый макет на этапе производства и если готовый макет, предоставленный Заказчиком, требует доработки или разработки «с нуля».

2.10. Доставка готовой продукции со склада Исполнителя осуществляется силами Заказчика. Стороны могут договориться о доставке продукции силами Исполнителя за отдельную плату.

3. Стоимость продукции и порядок расчетов.

3.1. Стоимость конкретной партии продукции указывается в счете на оплату, выставляемом Исполнителем, и включает в себя НДС 20 %, либо без НДС.

3.2. При размещении заказа Заказчик оплачивает не менее 50% стоимости продукции. Оставшаяся часть оплачивается Заказчиком до момента сдачи продукции.

3.3. Оплата производится в рублях на основании счета Исполнителя.

3.4. Платеж по счету считается осуществленным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, размер которых указан в счете.

3.5. Все поступающие от Заказчика денежные средства в первую очередь направляются в счет погашения наиболее ранних возникших обязательств.

4. Качество продукции.

4.1. Качество готовой продукции должно соответствовать нормам печати, по которым работает Исполнитель.

4.2. Качество макетов, предоставленных Заказчиком, должно соответствовать техническим требованиям Исполнителя к макетам.

5. Порядок сдачи-приемки продукции.

5.1. Продукция выдается (отгружается) со склада Исполнителя только после 100% оплаты ее стоимости Заказчиком.

5.2. Отгрузка готовой продукции осуществляется только при наличии Доверенности (у представителя Заказчика) или печати со стороны Заказчика, либо после подписания документов по ЭДО (Сбис).

5.3. При обнаружении каких-либо дефектов в пределах допустимых норм, обозначенных в требованиях к качеству готовой Продукции (размещены на официальном сайте Исполнителя www.liberty-art.ru), тираж принимается Заказчиком без предъявления претензий как соответствующий допустимым критериям по качеству.

5.4. Мотивированный отказ от приема готовой продукции Заказчиком фиксируется путем составления двустороннего акта о несоответствии готовой продукции Техническому заданию или нормам печати.

5.5. Претензии по количеству и качеству продукции принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи продукции Заказчику. Исполнитель обязан предоставить ответ на претензию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения.

6. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон.

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки изготовления Продукции, ее соответствие нормам качества.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание продукции, а также за нарушение Заказчиком норм ч. 4 ГК РФ.

6.3. При предоставлении Заказчиком файла с готовой версткой или готовым postscript’ом Исполнитель не несет ответственности за неправильное написание Заказчиком верстки, postscript файла, не несет ответственности за пропущенные символы, картинки и грамматические ошибки в предоставленных Заказчиком файлах, а также за ошибки, вызванные несоблюдением в верстке технических требований Исполнителя. При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований вся ответственность ложится на сторону, предоставившую некорректный макет.

6.4. Заказчик несет ответственность за качество предоставленных макетов, их соответствие техническим требованиям Исполнителя к макетам, а также за своевременную оплату стоимости готовой продукции в порядке, установленном настоящим Договором.

6.5. В случае нарушения Заказчиком определенного Договором в пункте 3.2. порядка оплаты продукции Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки продукции по конкретной заявке.

6.6. При несоответствии готовой продукции/части готовой продукции Техническому заданию и/или при наличии дефектов в количестве, превышающем допустимый процент всех несоответствий (дефектов) в тираже, указанный в требованиях к качеству готовой полиграфической продукции, размещенных на официальном сайте Исполнителя www.liberty-art.ru, Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки путем изготовления новой партии/части партии продукции при условии возврата Заказчиком всей бракованной продукции на склад Исполнителя.

6.7. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день нарушения сроков сдачи готовой продукции, но не более 10 % общей стоимости продукции.

6.8. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки оплаты, но не более 30 % общей стоимости продукции.

6.9. Исполнитель обязуется хранить продукцию на собственном складе в течение 10 дней с даты изготовления. По окончании 10-дневного срока хранение осуществляется за плату исходя из следующей стоимости: объем продукции до 1 куб. м. – 250 руб., более 1 куб. м. – 500 руб. за каждый день хранения продукции.

6.10. Общий срок хранения продукции не может превышать 45 календарных дней с даты изготовления. По истечении указанного срока хранения Исполнитель вправе утилизировать не вывезенную Заказчиком продукцию.

6.11. В случае если макет, предоставленный Заказчиком является средством массой информации (далее СМИ), то издателем является Заказчик. Ответственность за соблюдения законодательства РФ о средствах массовой информации несет Заказчик. В том числе регистрация СМИ, направление обязательных экземпляром и т.д. осуществляется Заказчиком.

6.12. Заказчик возмещает Исполнителю понесенные убытки, в случае привлечения Исполнителя к ответственности за несоблюдения законодательства РФ, указанного в п. 6.11 настоящего Договора в течении трех дней с момента выставления претензии.

6.13. Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем переговоров или обращения в Арбитражный суд города Москвы и Московской области.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение одной из сторон соответствующих обязательств в рамках настоящего Договора, в частности: стихийных бедствий, войны, государственного запрета на экспорт/импорт необходимых материалов, пандемии, запрет государственных органов на ведение определённых видов деятельности в связи с введением режима ЧС или режима повышенной готовности и других обстоятельств, не зависящих от сторон, подписавших настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены. Если такие обстоятельства длятся более двух месяцев подряд, любая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

8. Действие оферты

8.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу www.liberty-art.ru и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в условия и/или отзыва Оферты в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, таковые вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.8.1. Договора адресу, если иной срок не определен дополнительно при таком размещении.

8.3. Заказчик производит Акцепт Оферты посредством оплаты/частичной оплаты Счета, что равносильно заключению договора (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты.

8.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости продукции и поставки Исполнителем продукции в объеме, соответствующем заявке, либо б) до момента расторжения Договора.

8.5. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.

8.6. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.

9. Прочие условия

9.1. Не вступая в противоречия с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двустороннего документа, равного по юридической силе настоящему Договору-оферте. Такой Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года.

9.2. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения срока исполнения обязательств Сторон по Договору. Обязательства прекращаются за их надлежащим исполнением.

9.3. По требованию одной стороны настоящий Договор может быть расторгнут письменным уведомлением в адрес другой стороны в случае существенного нарушения другой стороной условий Договора.

9.4. В случае изменения платежных реквизитов Исполнитель должен сообщать об этом путем публикации измененных данных на сайте www.liberty-art.ru.

9.5. Производя акцепт настоящей оферты путем оплаты (частичной оплаты) счета Исполнителя, Заказчик соглашается с техническими требованиями и требованиями к качеству готовой полиграфической продукции, размещенными на официальном сайте Исполнителя www.liberty-art.ru.

10. Реквизиты

Исполнитель:
ООО «АЛЬЯНС ГРУПП»
143072, Российская Федерация, Московская область, Одинцово город, поселок ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 10, кв. 79
ОГРН 1215000109610
ИНН 5032334502 КПП 503201001
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Р/счет 40702810043100004171
Кор/счет 30101810200000000201
БИК 044525201
Генеральный директор Конкина Василиса Викторовна